天津中心城区至静海市域（郊）铁路首开段主变电所及供电系统工程施工总承包项目补遗书（二）

致各投标人：

现招标人对天津中心城区至静海市域（郊）铁路首开段主变电所及供电系统工程施工总承包项目招标文件进行澄清和修改，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

本项目投标文件递交的截止时间及开标时间延期，具体开标时间及投标截止时间另行通知。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”要求见“投标人须知前附表”。

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。电子版文件上应标注投标人的名称、项目名称、项目编号并密封装在投标文件正本包装中。所有投标文件副本密封为一个包。最终为两个包。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

表2-2资格审查业绩要求

标段:1

表2-3资格审查信誉要求

标段:1

注：1.对投标人的信誉要求将覆盖整个招标阶段至中标通知书发出为止。

  2.投标人的信誉状况由评标委员会和招标人负责查证,投标文件无需提供有关证明文件；若查实存在失信情形的，将被否决投标。

3.诉讼及仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

表2-4资格审查项目经理和技术负责人资格要求

标段:1标段

表2-4和表2-5所有人员均不得互相兼任。

表2-5资格审查其他人员要求

标段:1标段

注:  本表所有人员均需提供2021年12月至2022年5月的连续社保缴费证明，以上所有人员工作经验以投标人提供的承诺书原件为准。

表2-4及表2-5所有人员均不得互相兼任。

表7-4  企业财务状况表

    年〜    年（近      年）的实际资产和负债统计：

说明为满足本项目的流动资金要求，拟采用的信贷来源：

注：投标人或联合体投标人每一成员在投标时，必须按该表分别填写，并应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

分阶段工期要求

履约担保

    （发包人名称）:

鉴于    （发包人名称，以下简称“发包人”）接受    （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月    日参加  （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）    元（¥    ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书且承包人按照合同约定缴纳工程质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面  形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付,无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保  规定的义务不变。

担保人:    （盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人:    （签字）

      年      月    日

注：1.允许使用银行出具的银行保函格式，但不得更改本格式中的实质性内容。

2.保函可添加有效期，但不得少于总工期。

1-1 投标函

  （招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了  （项目名称）1标段施工(单价承包)招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）  元（￥  ）的投标总价，工期  月，按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到  ，安全目标：      ，环保水保目标：      。

2．我方的投标文件包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或授权委托书;

(3)联合体协议书(如有)；

(4)投标保证金；

(5)已标价工程量清单；

(6)施工组织设计；

(7)项目管理机构；

(8)拟分包项目情况表；

(9)资格审查资料；

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4. 3项规定的任何一种情形，并符合投标人的各项资格条件。

6.  本工程的安全文明施工措施费为人民币  元，暂列金额：  元；扣除上述费用后的评标价格为：  元。

7.  （其他补充说明）

我方理解，你方不一定接受收到的最低价投标文件或任何投标文件。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

地址：  

网址：  

电话：  

传真：  

邮政：  

  年  月  日

注:联合体投标的，联合体成员应逐一在“投标人”中列出，只需加盖联合体牵头人印章即可。

表7-2 拟投入本工程主要人员简历表

标段：_1_

注：1.拟在本合同工程中任职的项目经理、技术负责人、项目副经理、财务负责人、质量负责人、安全负责人、试验负责人、专业工程师、专职安全生产管理人员等人员均应附身份证、职称证、社保证明的复印件，有关注册人员应附注册证书复印件，项目经理、安全负责人和专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书复印件，项目经理和技术负责人还应附管理过的项目业绩合同协议书复印件等证明资料。拟任项目经理和技术负责人目前在其他项目任职的还应提供现任职建设单位（项目业主）同意在中标之后更换人选的承诺文件。

2.本表后应附投标人缴费社保机构出具的2021年12月至2022年5月的连续社保缴费证明。

合同当事人对于解释合同文件的优先顺序调整为：  

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）招标文件及补遗；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件。

（1）发包人应在本合同签订时向承包人提供工程款支付担保，担保形式具体为：  提供合同价款的5%的银行保函。

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，合同当事人对价格调整的约定为：

（1）政策性调价文件截止到建筑[2011]1382号文，以后发生不再调整。

（2）所有机械费用在合同实施期间均不因市场变化因素而变动。

（3）材料价格按照以下原则进行调整，除此之外的其他材料费在合同实施期间不做调整。A、用于工程实体的钢筋︰按工程实施当月《天津工程造价信息》公布的中准价格为依据对计量工程量进行差价调整，涨幅在递交投标文件当月《天津工程造价信息》公布的中准价格±6%范围以内（含±6%）的不予调整，对超出±6%范围部分进行差价调整。损耗按定额损耗计取。材料差价每季度调整一次,发包人审核确认后支付。B、混凝土:按工程实施当月《天津工程造价信息》公布的中准价格为依据对计量工程量进行差价调整，涨幅在递交投标文件当月《天津工程造价信息》公布的中准价格±6%范围以内（含±6%）的不予调整，对超出±6%范围部分进行差价调整。损耗按定额损耗计取。材料差价每季度调整一次，招标人审核确认后支付。损耗按定额损耗计取。材料差价每季度调整一次，招标人审核确认后支付。C、电缆：（1）对单根电缆截面在120㎟以下的电缆不进行调整，对单根电缆截面在120㎟及以上的电缆进行调整；（2）铜材料费调整方法：分别取（递交投标文件当月）的上海有色网“http//www.smm.cn”和长江有色金属网https://www.ccmn.cn/中1#电解铜的两个网站的月平均价，并以两个网站的月平均价的平均值为基数，按照工程实施当月的上述两个网站中1#电解铜的月平均价的平均值进行差价调整 ,当涨落价在±10%（含）以内的，不予调整；对超出±10%范围的部分进行差价调整。D、当上述材料价格涨幅超过±30%（含）时，超出部分由招标人、投标人双方各承担50%。材料损耗按照投标报价水平但不超过定额水平。工程量（其中包含清单内及清单外）按当月监理工程师签发的中间交工证书计算；消耗量按定额消耗量计算。

（4）人工费调整方法:在合同实施期间人工费用不因市场变化因素而变动，所涉及费用均不进行调整。

（5）机械费：在合同实施期间机械费用不因市场变化因素而变动，所涉及费用均不进行调整。

（6）措施费：措施费一次性包死，结算时不因工程量变化、项目内容变更、施工工期变化等所有原因而调整。措施项目清单中已包括完成此工程所有措施项目，如承包人认为完成此工程有必要增加的其他措施费项目可列入其他措施费项目中，并列出明细项目，否则不予支付。施工措施项目清单所列项目 ,若施工中没有发生，则发包人不予支付，并在结算时予以相应扣除。

（7）国家对规费和税金作出政策调整时，未支付的工程量清单项目的综合单价中的规费和税金应按规定进行调整。

（8）设计变更按发包人的变更管理规定执行变更程序后，由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由承包人负责施工，经监理工程师确认工程数量后支付。设计变更涉及到综合单价，合同已有约定的以合同已有价为准；合同外新增的按照合同约定办法执行。

（9）新增的综合单价，  执行工程量清单外综合单价的确定原则：若合同执行中出现与工程量清单项目特征描述不符或工程量清单不含的项目，应按照变更估价中有关价格调整的原则执行。

（10）现场签证经发包人和监理工程师确认后，每季度计量一次。

17.1.2工程量清单中各子目的工程量计算规则按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013执行，但对于个别项目的工程量计算规则约定为：  《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013 ）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、国家能源局发布的《电力建设工程预算定额》  （2018年版）、电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）、全统城市轨道交通工程预算定额（2008）、2020年《天津市建设工程计价办法》及相关文件。  

17.3.1.1施工工程款是指除主要设备费、备品备件及专用工器具费、暂列金额以外的全部费用。

17.3.1.2支付周期：每季度支付一次，第4个月的25日前进行支付。

农民工工资支付条款。每期工程计量时，须明确本期计量中农民工工资金额，不得低于本期计量值5%，由发包人将该项费用按月直接拨至农民工工资专用账户。

17.3.1.3施工工程进度款：工程进度款支付额为经监理工程师核准后计量工程造价85%；竣工验收合格付至经监理工程师核准计量工程造价的90%；工程竣工验收合格后，承包人按合同额或预结算额的3%提交质保金保函，发包人支付至工程造价的93%；工程移交、竣工资料归档、BIM竣工资料移交、工程竣工结算完成、形成资产清册后付至结算价的100%。待缺陷责任期满后30日内退还质保金保函。

17.3.2.2 首付款

（1）首付款为主要设备费的百分之十（10%）。在合同生效后，且须凭承包人向发包人提交并经发包人确认的以下支付文件进行支付：

1）承包人的支付申请书正本一式七份；

2）承包人已签订的合同复印件；

3）按本次支付金额百分之百（100％）出具人民币资金正式、合法、有效增值税专用发票。

（2）发包人收到单据后三十（30）天内，应向承包人支付首付款。如承包人单据有误，发包人必须在收到单据后十五（15）天内书面通知承包人。

17.3.2.3 到货款

（1）设备到货款为主要设备费的百分之七十（70%）,每月25日前按实际到货情况并经监理工程师核准进行计量支付。在合同项下主要设备清单中所含批次货物到达指定地点后，按月支付当月到货批次货物价值及相应费用的70%。发包人支付每批到货款时，须凭承包人向发包人提交并经发包人确认的以下支付文件进行支付：

1）承包人出具的经发包人确认的支付申请书正本一式七份；

2）由承包人出具到货的交货清单正本一份，副本二份，标明品名、数量、型号、规格、单价和商品编号；

3）本批货物的出厂检验报告正本一份，副本二份；

4）由制造商签署的质量证明书正本一份，副本二份；

5）三方（包括发包人、承包人、监理）签署的每批货物开箱验货合格的报告正本一份，副本二份；

6）装箱单正本一份，副本二份；

7）按本次经计量的实际到货设备费全部价值及费用的百分之九十（90％）出具人民币资金正式、合法、有效增值税专用发票。

8）按本次支付金额百分之百（100％）出具人民币资金正式、合法、有效收据。

（2）发包人收到单据后三十（30）天内，应向承包人支付到货款。如承包人单据有误，发包人必须在收到单据后十五（15）天内书面通知承包人。

17.3.2.4 验收款

（1） 验收款分下述三个阶段支付：

1）竣工验收合格后付款：支付至结算价款的百分之八十五（85%），于竣工验收合格后三十日内申请支付；

2）竣工结算及形成资产清册后付款：支付至结算价款的百分之九十（90%），于签订结算协议后三十日内申请支付。

3）质保期满后付款：支付剩余结算价款，于质保期满后三十日内申请支付。

4) 验收款凭承包人提交并经发包人确认的下列单据支付：

承包人出具的经发包人确认的支付申请书正本一式七份；

按本次支付金额百分之百（100％）出具人民币资金正式、合法、有效收据；

经确认三方（包括发包人、承包人、监理）出具的验收报告。

（2）发包人收到单据后三十（30）天内，应向承包人支付验收款。如承包人单据有误，发包人必须在收到单据后十五（15）天内书面通知承包人。

25.2对于需要在投标文件中提供三个品牌投标报价的设备或主材，承包人应在投标时推荐3个符合招标文件要求的品牌并明确1个主选品牌，且同一设备或主材只允许一个主选品牌报价。承包人应为本工程推荐性能、质量、技术服务、品牌等方面均优异的设备或主材，该设备或主材为主选品牌，所推荐备选品牌的产品也应基本同档次于主选品牌。在项目实施中，发包人有权直接选用备选品牌，承包人不得拒绝，其价格应保持不变。

项目实施期间，承包人需根据采购需求将主要设备、主要材料拟选用品牌报监理单位审核，监理审核通过后报发包人备案确认后方可开展采购工作。如承包人提供的产品因技术、性能、质量、供货能力、服务及市场等各种因素不能满足招标要求或者工程实际需求时，发包人有权要求承包人对产品及品牌进行更换的，承包人须无条件响应，直至发包人审核同意，且价格不变。如所供品牌的产品停产，更换的产品质量、性能等应不低于原产品，且必须经过发包人审核同意后方可采购，价格保持不变。

25.12备品备件及专用工器具为质保期后3年内设备正常运行所需的产品。

承包人在投标报价中需按要求预留备品备件及专用工器具费。备品备件及专用工器具费按照各专业工程工程量清单计价汇总（含税）的0.9%计取，同时满足发包人需求。

若承包人未填报或填报的备品备件及专用工器具费不足各专业工程工程量清单计价汇总（含税）的0.9%的，在第一期计量支付款中扣除相应差额，并且免费补齐。

发包人组织运营单位在最后一次设计联络中与承包人确定此设备系统所需的最终备品备件及专用工具清单，并在承包人最后一次供货时一并提供，由运营单位接收。

25.22相关承诺

25.22.7 承包人需根据采购需求将主要设备、主要材料拟选用品牌报监理单位审核，监理审核通过后报发包人备案确认后方可开展采购工作。如承包人提供的产品因技术、性能、质量、供货能力、服务及市场等各种因素不能满足招标要求或者工程实际需求时，发包人有权要求承包人对产品及品牌进行更换的，承包人须无条件响应，直至发包人审核同意，且价格不变。如所供品牌的产品停产，更换的产品质量、性能等应不低于原产品，且必须经过发包人审核同意后方可采购，价格保持不变。

25.30承包人在主变电站送电后需委派有资质的人员进行运维、值守直至主变电站移交运营单位，其费用含在合同价款内。运维、值守期间，承包人应确保设备运行安全可靠，功率因数、反向无功等满足国网电力部门考核，否则承担相应责任。

25.33承包人需严格执行发包人智慧工地平台的管理，按照发包人要求开展相关工作，在施工现场安装安全监控、监测等硬件设备（包含传输终端），设备安装、运行等相关费用均含在合同价款中。

（一）招标文件编制

1、招标文件P35项目管理机构评分标准中，项目经理和技术负责人业绩时间要求以什么时间为准？

回复：业绩时间以合同签订时间为准。

2、由于投标时间紧，技术应答编辑工作量较大。

请问：能否提供word版招标文件？

回复：不提供

3、招标文件中第二章投标人须知前附表附表3.7.3（2）投标文件副本份数及其他要求，副本份数:5份，4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装。

问题：请明确副本5份是分开包封还是一起包封。

回复：以本次补遗文件为准。

4、请问装订方式是否为商务标、报价标、技术标？如若是，是否可以在投标文件封面处注明商务标、报价标、技术标？

回复：以本次补遗文件为准。

5、请明确该项目标段编号。

回复：1标段，以本次补遗文件为准。

6、请问副本是否可以为正本签字盖章后的复印件？

回复：按招标文件规定执行。

7、招标文件P351页“八、拟分包项目情况表”我单位对本工程不进行分包，请问是否可以在标题下写“无”？

回复：可以。

8、投标文件分册有无具体要求？

回复：以本次补遗文件为准。

9、投标文件副本中的“表7-3 供货业绩”所提供的厂家业绩证明材料能否为正本投标文件中盖完投标人公章的业绩资料的复印件？

回复：按招标文件规定执行。

10、投标文件中“表7-4企业财务状况表”是否按照“注”要求附资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书即可，无需附财务附注？

回复：可以

11、招标文件P331中3-1联合体协议书，是否可以在3-1表头下写“无”，格式不需保留，请明示？

回复：可以

12、2-2法定代表人授权委托书中委托期限是否可填写为“本授权委托书签署之日起至投标有效期截止日止”？

回复：可以

13、招标文件P350企业财务状况表中“电话”后写着“联系人”请明确此处如何填写？

回复：以本次补遗文件为准。

14、招标文件P25、26项目经理、技术负责人、项目副经理“提供与投标人具有有效的劳动和社保关系，须提供人员养老保险相关证明材料。”，是否可以理解为提供2021年10月至2022年3月的连续社保缴纳证明即可？

回复：是，具体时间要求以本次补遗文件为准。

15、招标文件P93.7.3要求“提交电子版:2 份，光盘 1 份、U 盘 1 份。注：电子版文件须为投标文件正本的带章扫描件，此外还须提供建经软件格式编制的工程量清单投标报价部分。（格式为建经软件格式（BSJ格式）及导出的EXCEL格式）”，请问报价部分是否与施工组织、商务部分合并在同一张光盘 1 份、一个U 盘中提交？报价部分是否为单独光盘、U盘，且是否需采用天津专用光盘贴？

回复：不需要，以本次补遗文件为准。

16、招标公告P2页项目概况：计划2024年5月1日开通初期运营，与计划工期：30个月，2022年6月30日至2024年12月31日矛盾。

请问：望明确。

回复：以本次补遗文件为准

17、招标文件，P22附件1:各标段分阶段工期要求“主变电所及外线具备送电条件：2023-8-25。”；而招标文件P153用户需求书中，3、目标、工期计划及要求：“2023年8月前具备主变电所送电条件。”

问题：请明确具体以哪个为主变电所及外线具备送电条件的节点工期。

回复：以本次补遗文件为准

18、请明确招标文件P328页“1-2投标函附录”中工期为 “ 日历天”？

回复：工期以本次补遗文件为准。

19、由于投标时间紧张，厂家证明资料是否可以中标后提供？

回复：按招标文件规定执行。

20、招标文件P24页，表2-3资格审查信誉要求，注2.投标人的信誉状况由评标委员会和招标人负责查证，投标文件无需提供有关证明文件；若查实存在失信情形的，将被否决投标。

请问：（1）是否可以理解为，表格中所有内容的有关证明文件，本次投标均不需要投标人自行提供。

（2）同理：招标文件P3页，投标人资格要求中3.4投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单，未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录。这块所有内容的有关证明文件，本次投标也不需要投标人自行提供。

回复：以本次补遗文件为准。

21、招标文件P325页要求“目录中“一、二、三、四、七、八、九、十”项内容为商务标内容，“五”项为报价标内容，“六”项为技术标内容。”，请明确是否投标文件按所要求的商务标、报价标、技术标分三部分提供？

回复：以本次补遗文件为准。

22、招标文件P204-205页要求提供《备品备件供货表》、《专用工具和仪器仪表供货表》，请明确所要求两种表格列入投标文件哪一项内容下？

回复：以本次补遗文件为准。

23、招标文件P35-37页2.2.4项中要求材料设备需提供“2017年1月1日至投标截止日已竣工项目、建设单位开具的业绩证明……复印件资料需加盖投标人公章”，请问所提供业绩证明是否可为含建设单位公章的业绩证明扫描件，再加盖本投标人公章？

回复：按招标文件规定执行。

24、招标文件P25页表2-4技术负责人资格要求是至少承揽过一项类似工程项目施工技术负责人或项目副经理及以上任职业绩，P35页评标办法表格2.2.4（2）技术负责人业绩要求为在该项业绩中担任技术负责人。

请问：是否项目技术负责人在业绩中的担任职务为项目技术负责人或项目副经理，均符合资格条件，且符合评分标准？

回复：资格要求和评标办法中的业绩要求按招标文件规定执行。

25、招标文件P26页，项目副经理资格要求中提到：8年以上轨道交通(铁路、轻轨、地铁)等类似工程项目管理工作经验，而在招标文件P348页“拟投入本工程主要人员简历表”中，并未要求提供项目副经理类似工程业绩证明材料的要求。

请问：是否可以理解为：项目副经理的类似工程项目管理工作经验，只需要填写在“拟投入本工程主要人员简历表”中，不需要提供相关证明材料复印件。

回复：以本次补遗文件为准。

26、表  2-5 资格审查其他人员要求安全负责人具有主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书及注册安全工程师执业资格证。

问题：请问安全生产考核合格证书B或C证是否均可。

回复：以本次补遗文件为准。

27、招标文件P23页 表2-2资格审查业绩要求 “投标人近5年（2017 年1月1日至投标截止之日）承揽的……”请问业绩认定的时间是否指中标通知书时间或合同协议书签订时间或工程交竣工验收时间任意一项在2017 年1月1日至投标截止之日之间即满足要求？

回复：以本次补遗文件为准。

28、招标文件P35页“2.2.4（2）项目管理机构评分标准”正项目经理业绩 “2012年1月1日至投标截止日……”，技术负责人业绩 “2017年1月1日至投标截止日……”请问业绩认定的时间是否指中标通知书时间或合同协议书签订时间或工程交竣工验收时间任意一项在2012年1月1日至投标截止日和2017 年1月1日至投标截止日之间即满足要求？

回复：业绩时间以合同签订时间为准。

29、招标文件表2-3资格审查信誉要求“投标人的信誉状况由评标委员会和招标人负责查证,投标文件无需提供有关证明文件；若查实存在失信情形的，将被否决投标。”请问对于无相关网站可查询相关信誉要求的项目，可否出具书面承诺书？

回复：以本次补遗文件为准。

30、招标文件P25中表2-4资格审查项目经理和技术负责人资格要求中项目经理和技术负责人相关业绩证明材料需提供：“1、中标通知书复印件；2、合同协议书复印件；3、工程竣工验收证书（初验报告）或综合评价等级证书（质量监督机构对各参建单位签发的质量合格证明）；4、工程量清单（可节选）或业主方出具的业绩证明等复印材料。”其中工程竣工验收证书（初验报告）或综合评价等级证书（质量监督机构对各参建单位签发的质量合格证明）中不体现项目副经理、施工技术负责人的名字，请问业主方出具的业绩证明是否也予以认可？

回复：以本次补遗文件为准。

31、招标文件P25项目经理10年以上类似项目管理经验是否需要在简历里面描述即可，无需提供相关证明资料？技术负责人8年以上类似项目管理经验是否需要在简历里面描述即可，无需提供相关证明资料？项目副经理8年以上类似管理工作经验，是否需要在简历里面描述即可，无需提供相关证明资料？其他人员工作经验仅需简历体现？

回复：以本次补遗文件为准。

32、招标文件P25项目经理要求要求“至少承揽过一项类似工程项目施工项目经理或副经理业绩；（本项业绩须同时提供：1、中标通知书复印件；2、合同协议书复印件；3、工程竣工验收证书（初验报告）或综合评价等级证书（质量监督机构对各参建单位签发的质量合格证明）；4、工程量清单（可节选）或业主方出具的业绩证明等复印材料。）”是否可以理解为业绩证明材料提供中标通知书复印、合同协议书复印件、竣工验收证书记录、重点清单或者业主出具的业绩证明资料复印件即可？

回复：以本次补遗文件为准。

33、招标文件P25项目经理10年以上类似项目管理经验，技术负责人8年以上类似项目管理经验，项目副经理8年以上类似管理工作经验，是否可以理解为担任项目部门负责人、项目副总工、项目总工、项目副经理、项目经理的经历均满足招标文件要求？

回复：以本次补遗文件为准。

34、主要设备、材料业绩评分项目中：设备供货商与总承包单位签订合同的，提供证明材料：A.建设单位发给总承包单位的中标通知书复印件或合同复印件；此项合同均存于总承包单位处，不会外借，设备供货商无法获得，请问此项要求能否取消？

回复：按招标文件规定执行。

35、招标文件P25“技术负责人8年以上轨道交通（铁路、轻轨、地铁）等类似工程项目管理工作经验”，请问：P35“2017年1月1日至投标截止日”是否应为“2014年1月1日至投标截止日”？

回复：按招标文件规定执行。

36、资格审查P24资格审查信誉要求均为投标截至日，我方若提供相关网页截图，所有网页截图是否截至时间为招标公告发布时间之后即可？

回复：以本次补遗文件为准。

37、招标文件要求在投标文件中对材料设备报出供货厂家、型号、规格、价格及相应必要的资质、业绩等材料，由于本项目材料设备种类多、材料设备制造商的资质、检测报告、业绩等材料较多、时间较紧张，请问本项目是否延期以便收齐、整理相关材料设备资料？

回复：以本次补遗文件为准。

38、招标文件P7《投标前须知附表》“1.3.3 质量要求”为“符合国家和铁路行业现行的工程施工质量验收标准。”，但P284“5.11  质量目标”却为“通过市建设工程“优质结构评价”，确保“海河杯”，争创“国家优质工程”为质量目标”，请明确本项目质量目标以哪个为准？

回复：符合国家和铁路行业现行的工程施工质量验收标准及招标文件技术标准和要求的规定。

（二）造价清单

39、招标清单同时提供了PDF版本和报价软件版本，请问是否以软件版本清单为准？

回复：以本次补遗文件为准。

40、招标文件P372页“10-5备品备件投标明细报价表”。

请问：是否应包含专用工具及仪器仪表费用明细？

回复：以本次补遗文件为准。

41、招标文件P35页2.2.4（1）施工组织评分标准中“杂散电流监测系统、排流柜、单向导通装置供货商相关证件、产品的性能、质量、技术指标，招标文件要求的型式试验报告 1 分”，但在设备清单和工程量清单里都没有单向导通装置。

请问：是否还需提供单向导通装置的供货商相关资料？

回复：否，以本次补遗文件为准。

42、总价措施费中的：地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、危险性较大的分部分项工程措施、夜间施工、二次搬运、室内空气污染测试等等，由于软件没有相关费率公式，是否可以由投标人结合自身施组条件自主报价？

回复：按相关计价规定执行。

43、招标文件P88页，备品备件费按以下专业工程量清单计价合计价款（含税）的1.5%计取作为备品备件及专用工具和仪器仪表费，这里的清单计价是否包含了措施费？还是仅仅指分部分项费用（含税）合计？

回复：以本次补遗文件为准。

44、建经软件无招标文件P372页《备品备件投标明细表》相关格式，是否参照招标文件自制excel文件？最后整体放入建经软件导出的excel格式中？

回复：以本次补遗文件为准。

45、招标文件P87，“……承包人还须对招标文件中规定的项目填写《单价分析表》，并与商务标电子格式报价相对应”，请问此处的《单价分析表》是否指报价软件生成的“综合单价分析表”？若不是，请明确些项目是招标文件规定需要填写《单价分析表》的项目，以及《单价分析表》格式和要求。

回复：是

46、招标文件要求备品备件及专用工具和仪器仪表费为工程量清单计价合计价款（含税）的1.5%，请问“表10-5 备品备件投标明细报价表”中的金额是否均为含税价？

回复：以本次补遗文件为准。

47、招标文件P378，“在计量和结算中招标人有权对严重高于市场价格的按清单中名称和项目特征描述完全一致的分项工程最低综合单价执行。”安装工程设备主材占比大，因设备主材受供应厂家报价影响较大，请问此处严重高于市场价格如何界定？在公布控制价时是否提供参考基准价格？

回复：按招标文件规定执行。

48、招标文件《第八章  投标文件格式》P333要求“五、已标价工程量清单”“格式参考10-3工程量清单投标报价，具体以建经科技软件导出清单格式为准。”，且P357“十、其他材料” 中同时提供有“10-3 工程量清单投标报价（参考）” 格式，是否“10-3 工程量清单投标报价（参考）” 所列表格仅在“五、已标价工程量清单”提供？投标文件的“十、其他材料”中提供除“10-3 工程量清单投标报价（参考）”以外的内容即可？

回复：是，按招标文件规定执行。

49、招标文件P88要求“25.12  备品备件为质保期后3 年内设备正常运行所需的产品，承包人需在投标中列明备品备件清单。备品备件费按以下专业工程量清单计价合计价款（含税）的 1.5%计取作为备品备件及专用工具和仪器仪表费，同时满足发包人需求：（1）精武 110KV 主变电所--配电装置楼—动力照明；（2）精武110KV 主变电所--配电装置楼—暖通工程；（3）精武 110KV 主变电所--配电装置楼—消防火灾报警；（4）精武 110KV 主变电所--配电装置楼—消防水工程；（5）精武 110KV 主变电所--配电装置楼—给排水工程；（6）精武 110KV 主变电所--泵房—动力照明；（7）精武 110KV 主变电所--泵房—暖通工程；（8）精武 110KV 主变电所--泵房—给排水工程；（9）精武 110KV 主变电所--室外—给排水工程；（10）精武 110KV 主变电所--室外-照明工程；（11）精武 110KV 主变电所--电气一、二次工程；（12） 精武 110KV 主变电所--通信系统；（13）精武 110KV 主变电所--智能辅助系统；（14）精武 110KV 主变电所--SF6 在线监测系统工程；（15）环网电缆；（16）杂散电流；（17）变电所--国际医学城站- 变电专业；（18）变电所--精武镇站-变电专业；（19）变电所--团泊西站-变电专业；（20）变电所-- 团精区间所-变电专业；（21）接触网；（22）主要设备清单。”，但各单位工程的工程量清单中无备品备件报价项目，请问备品备件的报价是否不包含在投标报价中？

回复：以本次补遗文件为准。

（三）图纸及用户需求

50、各专业具体问题：

54.1FAS

（1）招标清单的联动电源箱设备要求购置并安装，但技术规格书无型号及具体参数，需明确。

回复：联动电源箱为24V电源箱，由本次中标人提供配套设备，具体型号由投标人综合考虑，须满足设计联络要求，具体以本次补遗工程量清单为准。

（2）招标清单的感温电缆无规格型号，技术规格书及招标图纸也没有，需明确该电缆型号参数。

回复：105度可恢复式感温电缆，由后续弱电系统中标单位火灾报警系统厂家提供配套设备，具体以本次补遗工程量清单为准。

（3）招标清单中有报警联网上传系统和自动报警系统调试，但技术规格书及招标图纸没有具体内容。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（4）图纸说明里，接口责任部分提到主变电所FAS施工单位需提供接线端子排及接线图，工程量清单及技术规格书没有该部分内容。

回复：该部分内容由火灾报警厂家提供深化图纸，费用由投标人综合考虑，含在投标报价中。

54.2、暖通

（1）招标清单的冷凝水管材质为UPVC塑料管，但图纸与技术规格书要求水管材质为热镀锌钢管。

回复：采用热镀锌钢管，以本次补遗工程量清单为准。

（2）招标清单的冷凝水管保温材质为橡塑保温管壳，但图纸与技术规格书要求水管保温材质为复合硅酸镁管壳。

回复：采用复合硅酸镁管壳，以本次补遗工程量清单为准。

（3）招标清单的防火板没有规格型号，图纸与技术规格书也没有防火板厚度。

回复：采用耐火极限1h的防火板，以本次补遗工程量清单为准。

（4）技术规格书要求水管保温需设置0.5mm 厚铝板作为外保护层，招标清单中该项遗漏。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（5）图纸中有2台尺寸800x320mm的电控排烟防火阀，招标清单中该项遗漏。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（6）图纸中有4个尺寸600x600mm的铝合金单层百叶风口，招标清单中该项遗漏。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（7）图纸有要求做抗震支吊架，招标清单中没有该项。

回复：此项费用综合考虑在相应清单项目的综合单价内。

54.3、动力照明

（1）招标清单中无消防电源监控系统，用户需求书中有此项。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（2）招标清单中的电缆型号HH-YJV-5*6、HH-YJV-5*16，在招标系统图中没有，经查阅资料发现没有该类型电缆。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（3）招标清单中的耐火电缆型号为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-，在用户需求书中耐火电缆型号为交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV-。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（4）招标清单中的自控温电伴热线型号为FSR，在招标系统图中NH-BV-2*6+PE6项遗漏。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

54.4、通信

（1）招标清单中无路由器板卡和路由器光接口板，图纸中有开项。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（2）音频配线单元 VDF招标清单中规格为100回线，图纸中规格为内线128回，外线100回线。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

54.5、智能辅助设备

（1）图纸中智能辅助设备有一面图像监控系统屏，招标清单中该项遗漏。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（2）用户需求书中门禁系统包含管理工作站、门禁主控器、就地控制器及相关就地级设备，招标清单和图纸只涉及就地控制器其余未进行描述。

回复：门禁系统设备包含在智能辅控系统设备中，由厂家配套提供。以本次补遗工程量清单为准。

（3）招标清单中光缆的型号为GYFTZY53-4B1，图纸中为WDZ-GYTA-4B1。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

54.6、杂散电流

（1）杂散电流检测系统技术规格书中包含便携式计算机（管理软件），清单无此项。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（2）杂散电流 清单中 连接端子电缆 1*150mm2 仅清单中要求为乙丙橡胶绝缘铜电缆 1*150mm2 ，无其他详细技术参数，无相应技术规格书。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

54.7、环网

（1）AC35kV电力电缆及电缆附件技术规格书，AC35kV，单芯、冷缩式、截面为 1´185mm2，终端头是在变电所内，需确认是否仍为户外冷缩终端头。

回复：185截面电缆终端头采用户内式即可，以本次补遗文件为准。

54.8、主所

（1）招标图（二次部分）设备清单中有母线保护屏、网络安全监测装置，清单中无。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

（2）二次部分清单中有接地保护屏，招标图中设备清单无

回复：招标图中接地保护装置含在主变保护屏内，未单列，应有接地保护屏，以本次补遗文件为准。

54.9、接触网

（1）工程量清单中无吊弦安装工程量；工程量清单中门型架节点工程量与招标图中不一致（工程量清单中少）、招标图中无吊弦安装图、门型架节点安装图；技术规格书内有对应材料。

回复：整体吊弦安装及调整，数量为66.4km，门型架数量应为15组(包含2根支柱和1根横梁），工程量应以图纸为准；安装节点数量为12，与门型架数量不一致,是因为部分门型架按安装腕臂考虑，故节点数量较少，图纸可参考链型悬挂门型架安装示意图。以本次补遗工程量清单为准。

（2）工程量清单中无门型架硬横梁直段开项，招标图中有15处门型架横梁直段；清单中MJf-350-1硬横梁支柱工程量为15根，实际为30根，工程量存在问题？

回复：以本次补遗工程量清单为准。

54.10、给排水

（1）无卫生洁具技术规格书

回复：采用常规卫生洁具即可。

54.11、用户需求书含电伴热内容，清单中无此开项，请问是否以清单为准。

回复：以本次补遗工程量清单为准。

本补遗书（二）为招标文件的组成部分，如与招标文件有冲突，以本补遗书（二）为准。

本补遗书（二）共26页，请各投标人在收到该补遗书（二）后，在24小时内回函确认收悉。

联系人：冯培、刘冰

电话：022-85568629/85568630

邮箱：tjcgzxzb@163.com

天津市市域铁路建设发展有限公司

天津城市轨道咨询有限公司

2022年7月19日